Бланк акта простоя по погодным условиям

Бланк акта простоя по погодным условиям

акт о приостановлении работ из за погодных условий


→ → →

(Пока оценок нет)

Загрузка. СодержаниеКС-17. Акт о приостановлении строительства – это документ, который применяется для письменного свидетельствования факта приостановления строительства (консервации или полного его прекращения). Акт служит основой для окончательного расчета между заказчиком и исполнителем строительных работ после того, как заказчик получил окончательное решение и приостановлении строительства. Форма бланка акта по форме КС-17, как и по форме КС-10, – унифицированная, составленная согласно действующему законодательству РФ с кодом по ОКУД 0322010.Бланк документа состоит из «шапки9raquo;, лицевой и оборотной стороны, на которых данные представлены в табличной форме, а также заключительных реквизитов.

Оборотная сторона практически идентична с лицевой и содержит строку, отображающую общую стоимость строительного объекта по акту. Документ содержит следующие данные:

  1. номер и дата составления акта о приостановлении строительства;
  2. наименование, номер и дата документа, являющегося основанием-разрешением на строительство;
  3. наименование и адрес строительного объекта;
  4. номер и дата документа, являющегося основанием для приостановления строительства.
  5. номер и дата составление договора подряда;
  6. наименование, контактные данные инвестора, заказчика и подрядчика;

здесь реклама 1На оборотной стороне, в конце акта, ставятся подписи руководителей, уполномоченных лиц или законных представителей, а также главных бухгалтеров всех сторон.

Документ должен быть также скреплен их печатями. В случае если существует необходимость приостановления строительных работ на срок более шести месяцев, согласно п. 4 ст. 52 Градостроительного кодекса РФ, заказчиком или застройщиком должна быть обеспечена консервация объекта капитального строительства.Согласно действующему законодательству, в случае необходимости, в акт могут быть внесены дополнительные реквизиты.

При этом все реквизиты, предусмотренные формой, должны оставаться без изменений. Внесение дополнений должно сопровождаться организационно-распорядительным документом организации.

Акт составляется в количестве экземпляров, необходимом для каждой из сторон. Как правило, один экземпляр передается подрядной организации, второй – застройщику или заказчику, третий – инвестору по его требованию. После осуществления окончательных расчетов между сторонами документы помещаются каждой из них в архив бухгалтерии с целью дальнейшего хранения.о приостановке выполнения работ в связи с неблагоприятными погодными условиямиг.

И. О. ], действующего на основании [ наименование документа, подтверждающего полномочия ], именуемое

Акт простоя (образец)

0 Простой – это временная приостановка работы по причинам экономического, технологического, технического или организационного характера ().

[ место подписания акта ][ число, месяц, год ][ Наименование организации ], в лице [ должность представителя, Ф.
Возникший в деятельности организации простой может повлиять не только на порядок начисления амортизации по объектам основных средств или заработной платы работникам, но и явиться основанием для предъявления претензии виновной в простое стороне. Поэтому важно задокументировать факт простоя. Иначе говоря, — составить акт о простое.

Как организация может составить такой акт, расскажем в нашей консультации.

Обязательной к применению формы акта о простое нет. Поэтому организация составляет такой документ по самостоятельно разработанной форме.

Если договором с контрагентом предусмотрена определенная форма, которой должен оформляться простой, использовать нужно именно такую, согласованную сторонами форму. В акте указываются дата и время начала простоя, его продолжительность, каких именно работников затронул простой (указываются их Ф.И.О., должности, структурные подразделения).

Если простой распространяется на все структурное подразделение организации, достаточно указать в акте, что простой касается всех работников этого структурного подразделения.

Акт обычно составляется комиссией, в которую входит в числе прочих руководитель того структурного подразделения, в котором возник простой.

Акт заверяется подписями указанных в нем лиц.

Составляется акт обычно, как минимум, в 3 экземплярах – для самого структурного подразделения, бухгалтерии организации и для виновной стороны (если она есть). Возможна ситуация, когда простой возник по вине заказчика. В этом случае к составлению акта о простое нужно привлечь представителя заказчика.
Ведь акт в дальнейшем может стать основанием для предъявления претензии.

Например, организация производит строительство объекта по договору подряда. Договором предусмотрено, что в определенной части обязанность по обеспечению строительства материалами несет заказчик ().

И если заказчик такую обязанность не выполнил, то возникший по его вине простой подлежит компенсации (). Порядок определения размера такой компенсации обычно устанавливается договором между сторонами. Приведем для акта простоя по вине заказчика образец его заполнения.

О том, как составить акт простоя оборудования и как простой влияет на порядок начисления амортизации, а также исчисления заработной платы работникам, мы рассказывали . Расходы, которые работодатель несет в период простоя, отражаются в общем порядке, т.

е. на тех счетах учета, на которых аналогичные расходы показывались до простоя. Так, например, начисление среднего заработка работникам основного производства за время простоя отражается так (): Дебет счета 20 «Основное производство» — Кредит счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» Если же простой вызван чрезвычайными обстоятельствами хозяйственной деятельности (стихийное бедствие, пожар, авария и т.п.), то возникшие в связи с этим убытки отражаются в составе прочих расходов на счете 91 «Прочие доходы и расходы» (, ).

Акт простоя образец бланк

Бесплатная консультация по телефону: +7(499)495-49-41 Содержание В частности нередки случаи, когда это происходит в силу недостатка материалов для производства работ или отсутствия работников на своем месте.

Также простой может образоваться из-за поломок оборудования, неисправности техники, снижения спроса на изделия, которые изготавливает предприятие, любых финансовых трудностей.

Не исключаются в качестве причины временной приостановки работ и различного рода аварии, форс-мажорные ситуации. Простой может привести к

  1. сокращению штата работников и другим неприятным последствиям.
  2. уменьшению объемов производства,
  3. падению доходов,
  4. задержке сроков сдачи объекта,

Для того, чтобы избежать простоя, следует своевременно принимать меры для минимизации подобных рисков.Для этого совсем не обязательно ждать письменного распоряжения руководства – акт формируется на месте по факту начавшейся задержки работ. Создание комиссии Для того, чтобы составить акт простоя, нужно оперативно создать особую комиссию.

В нее надо включить несколько работников, желательно из разных структурных подразделений. Это может быть, например, заместитель директора предприятия, начальник объекта, водитель и т.д.

Внимание В комиссии надо выделить главное лицо, т.е.

председателя, и рядовых членов. Как составить акт простоя При необходимости составить акт простоя по вине заказчика, воспользуйтесь расположенными ниже рекомендациями.Митина О.А.

Основное пр-во Облицовщик-плиточник 5 р. 11 Моргун Е.Д. Основное пр-во Маляр 5 р. 12 Немчук В.И. Основное пр-во Маляр 5 р.

13 Важно Новикова Г.И. Основное пр-во Штукатур 5 р.

14 Роман В.В. Управление производством Начальник участка 15 Рябова Л.К. Основное пр-во Маляр 5 р. 16 Садикова Н.Е.

Основное пр-во Маляр 5 р. 17 Севастьянова Е.Н.

Основное пр-во Мастер строительных и монтажных работ 18 Серегина О.Н. Основное пр-во Маляр 5 р. 19 Смирнов М.М. Управление производством Прораб 20 Фомин А.С.

Основное пр-во Подсобный рабочий Начало простоя – 01 октября 2008 года в 9.00. Окончание простоя – не установлено. Виновная сторона – Работодатель.

О простое проинформирован начальник отдела кадров Пригожин Борис Александрович.

Заявитель: Производитель работ Е.А. Зотова Свидетели: Зам. руководителя по производству Е.Д. Калина Зам. руководителя по экономике и финансам В.К.Важно отметить, что закон не указывает форму подачи заявления трудящимся. Так или иначе, разумнее в таких ситуациях принимать заявления о факте начала простоя исключительно в письменном виде (например, в форме докладной), поскольку письменный документ имеет большую юридическую силу в случае, если будет иметь место быть судебное разбирательство.
В подобных ситуациях долг работника считается исполненным лишь после того, как поставил руководство в известность о тех или иных непреодолимых обстоятельствах. В случае замалчивания факта простоя это классифицируется как дисциплинарное нарушение ТК, что влечёт за собой дисциплинарную ответственность работника в соответствии

Акт на остановку работ по погодным условиям

В частности нередки случаи, когда это происходит в силу недостатка материалов для производства работ или отсутствия работников на своем месте.

Также простой может образоваться из-за поломок оборудования, неисправности техники, снижения спроса на изделия, которые изготавливает предприятие, любых финансовых трудностей.

Не исключаются в качестве причины временной приостановки работ и различного рода аварии, форс-мажорные ситуации. Простой может привести к

  1. задержке сроков сдачи объекта,
  2. сокращению штата работников и другим неприятным последствиям.
  3. падению доходов,
  4. уменьшению объемов производства,

Для того, чтобы избежать простоя, следует своевременно принимать меры для минимизации подобных рисков.

Важно отметить, что закон не указывает форму подачи заявления трудящимся.

Так или иначе, разумнее в таких ситуациях принимать заявления о факте начала простоя исключительно в письменном виде (например, в форме докладной), поскольку письменный документ имеет большую юридическую силу в случае, если будет иметь место быть судебное разбирательство.

Внимание В подобных ситуациях долг работника считается исполненным лишь после того, как поставил руководство в известность о тех или иных непреодолимых обстоятельствах.

В случае замалчивания факта простоя это классифицируется как дисциплинарное нарушение ТК, что влечёт за собой дисциплинарную ответственность работника в соответствии с 192 статьёй ТК РФ, посредством которой на трудящегося может быть наложено взыскание в материальной форме в пользу работодателя.

В период с [число, месяц, год] по [число, месяц, год] выполнение работ [указать вид выполняемых работ], производимых на объекте [наименование объекта], расположенном по адресу: [вписать нужное], было приостановлено в связи с неблагоприятными погодными условиями [указать конкретное ухудшение погодных условий], мешающими качественному выполнению работ. 2. Настоящий акт является неотъемлемой частью договора [наименование] от [число, месяц, год] № [значение]. 3. Настоящий акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

Заказчик [вписать нужное] [должность, подпись, инициалы, фамилия] М.

П. Исполнитель [вписать нужное] [должность, подпись, инициалы, фамилия] М.

П. Доступ к полным текстам статей осуществляется по подписке. Несколько статей каждого номера находятся в открытом доступе.

  1. мотивы, побуждающие заказчика прибегать к составлению данного документа, могут носить разнообразный характер (от банкротства или острой недостачи финансирования со стороны источников (инвесторов) до несоответствия объекта строительной сферы выдвигаемым со стороны заказчика требованиям).
  2. основное предназначение формы предполагает осуществление полного взаиморасчета между заказчиком и имеющим место перечнем подрядчиков;
  3. акт способен подразумевать собой не только инициацию процесса по приостановке строительства, но и полное прекращение функционирования такового;
  4. в случае вовлечения в процесс строительства более одной подрядной структуры, КС-17 подлежит оформлению по каждому из этих субъектов (количество актов равно контрактам подряда);

Акт о неблагоприятных погодных условиях образец заполнения скачать

Один экземпляр остается на руках у составителей, второй передается заказчику.

Если нужно, можно сделать и дополнительные копии акта.

  1. Сведения об акте надо обязательно внести в специальный журнал учета, который, как правило, находится у секретаря предприятия или другого ответственного сотрудника. Образец акта простоя по вине заказчика Сам акт по своему составу и содержанию довольно прост, так что особых трудностей при его формировании возникнуть не должно.

Простой: особенности оформления Также посмотрите и пример — с его учетом вам без особых проблем удастся сделать собственный документ. Перед тем, как дать полное представление о конкретном акте, приведем информацию, которая имеет отношение ко всем подобного рода бумагам.

  • Во-первых, если в компании имеется образец документа, установленный в ее учетной политике, акт нужно создавать по его типу.

А так же по требованию технадзора: разрешительная документация (приказ о назначение ответственных лиц на объекте, СРО).

Я работал на объектах связанными с бетонными полами и вел журналы бетонных работ, журнал ухода за бетоном (прогрева).

Акт простоя по вине заказчика образец бланк Важно Простой — это вынужденная остановка работы, вызванная неимением координационных или технических обстоятельств, требуемых для выполнения работ, непреодолимой силою или иными причинами.

Предприятия нередко выносят вердикт на приостановление деятельности, для экономии расходов на сотрудников.

В такой ситуации работодатель должен всё это правомерно задокументировать, чтобы проверяя бумаги, трудовые инспекторы не наложили взыскание.

Содержание: Унифицированная форма КС-17 “Акт о приостановлении строительства”.

Бланк и образец заполнения Акт форма КС-17 является документом, призванным подтвердить наличие факта приостановки (иногда консервации) ведения строительных работ по конкретному объекту на определенной площадке.

В статье расскажем про КС-17 Акт о приостановлении строительства, дадим ответы на часто задаваемые вопросы. Формой аргументируется основа, позволяющая осуществить взаиморасчеты между сторонами соглашения, поскольку исполнителем получено подтверждение о принятии решения заказчиком в части приостановки или полного прекращения ведения строительства.

  1. реальные причины простоя (нехватка рабочих рук, материалов, и т.п.),
  2. обязательно удостоверяется то, что это произошло по вине заказчика.
  1. В завершение акт подписывается всеми присутствующими и членами комиссии.
  2. Далее надо дать ссылку на договор, в соответствии с которым на заказчике лежат определенные обязательства, нарушение которых и привело к приостановке работ.

    Тут же нужно отметить и время простоя (в часах и минутах).

Заявление о приостановлении выполнения работ по трудовому договору в связи с неблагоприятными погодными условиями Что еще скачать по теме «Заявление9raquo;:

  1. Составим качественно юридический документ

Акт погодные условия образец

> > Бланкер.ру Виды простоя Ориентируясь на 157 Трудового кодекса РФ (далее – ТК РФ), юристами выделяются несколько видов простоя:

  • простой, произошедший в связи с невыполнением работником тех или иных обязательств (несоблюдение техники безопасности, положений трудовой дисциплины, халатность, коррупция и т.д.);
  • простой, возникший в силу непредвиденных обстоятельств (техногенные катастрофы, природные катаклизмы).
  • простой, связанный с неправомерными действиями работодателя (из-за приостановления деятельности по той или иной причине, изменения профиля бизнеса; деструктивные экономические процессы, к которым относится экономический кризис; нарушение работодателем позиций договора, в силу чего возникли определённые проблемы, повлекшие за собой правонарушение);

Акт простоя Остановка фирмы — это вина хозяина, тогда всем выплачивают 2/3 оклада.

ОКУД 0322010 Инвестор по ОКПО (организация, адрес, телефон, факс) Заказчик (Генподрядчик) по ОКПО (организация, адрес, телефон, факс) Подрядчик (Субподрядчик) по ОКПО (организация, адрес, телефон, факс) Стройка (наименование, адрес) Вид деятельности по ОКДП Договор подряда (контракт) номер дата Основание для разрешения на строительство номер (наименование документа) дата Основание для приостановления строительства номер (наименование документа) дата Вид операции Номер документа Дата составления АКТ О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ СТРОИТЕЛЬСТВА Номер по порядку Наименование и назначение объектов, работ и затрат, приостановленных строительством Код Дата начала строительства Полная сметная (договорная) стоимость, руб.

Важно Далее следует табличная часть, в которой заключены данные, характеризующие предполагаемый к приостановке объект строительства.

Инфо Если имеет место решение о приостановлении работ сроком более чем полгода, то, согласно п.4 ст. Акт о приостановлении строительства. Форма КС-17 – документ, подтверждающий факт приостановления работ на строительном объекте (их консервацию или полное прекращение).

Акт является основой для расчета между заказчиком и исполнителем работ после того, как исполнитель получил подтверждение о решении приостановить строительство.

Форма бланка утверждена Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 г.

№100. Код формы по ОКУД 0322010. В частности нередки случаи, когда это происходит в силу недостатка материалов для производства работ или отсутствия работников на своем месте. Также простой может образоваться из-за поломок оборудования, неисправности техники, снижения спроса на изделия, которые изготавливает предприятие, любых финансовых трудностей.

Не исключаются в качестве причины временной приостановки работ и различного рода аварии, форс-мажорные ситуации. Простой может привести к

  1. падению доходов,
  2. сокращению штата работников и другим неприятным последствиям.
  3. уменьшению объемов производства,
  4. задержке сроков сдачи объекта,

Для того, чтобы избежать простоя, следует своевременно принимать меры для минимизации подобных рисков.

Акт остановки работ по погодным условиям

В типовой бланк КМ-17 разрешается внесение дополнительных реквизитов.

При этом должно выполняться условие по оставлению всех имеющихся строк и граф без изменения их содержания. При отсутствии потребности производить заполнение всего перечня заявленных граф формы КС-17 их поля следует оставлять пустыми или обозначать прочерком.

Процесс подбора подходящего кандидата, обсуждение условий сделки и оформление подрядного соглашения может занять несколько месяцев.

На этот период времени застройщику не останется иного выхода, кроме того, чтобы остановить строительство многоквартирного дома. Исполнитель9quot;, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны9quot;, подписанием настоящего Акта подтверждают следующее: 1.

В период с [ число, месяц, год ] по [ число, месяц, год ] выполнение работ [ указать вид выполняемых работ ], производимых на объекте [ наименование объекта ], расположенном по адресу: [ вписать нужное ], было приостановлено в связи с неблагоприятными погодными условиями [ указать конкретное ухудшение погодных условий ], мешающими качественному выполнению работ. 2. Настоящий акт является неотъемлемой частью договора [ наименование ] от [ число, месяц, год ] N [ значение ]. 3. Настоящий акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

При проведении различного рода работ нередко случаются простои. Бланкер.ру Виды простоя Ориентируясь на 157 Трудового кодекса РФ (далее – ТК РФ), юристами выделяются несколько видов простоя:

    простой, связанный с неправомерными действиями работодателя (из-за приостановления деятельности по той или иной причине, изменения профиля бизнеса; деструктивные экономические процессы, к которым относится экономический кризис; нарушение работодателем позиций договора, в силу чего возникли определённые проблемы, повлекшие за собой правонарушение); простой, произошедший в связи с невыполнением работником тех или иных обязательств (несоблюдение техники безопасности, положений трудовой дисциплины, халатность, коррупция и т.д.); простой, возникший в силу непредвиденных обстоятельств (техногенные катастрофы, природные катаклизмы).

Акт простоя Остановка фирмы — это вина хозяина, тогда всем выплачивают 2/3 оклада.

Если это произошло по вине заказчика, необходимо составить соответствующий акт. ФАЙЛЫСкачать пустой бланк акта простоя по вине заказчика .docСкачать образец акта простоя по вине заказчика .doc В понятие простоя включается приостановка работ на какой-либо промежуток времени.

Простой может быть как запланированным (с целью, например, сохранить производство и оптимизировать затраты) и тогда он является контролируемым и продолжается строго определенный срок, или же незапланированным и непредвиденным (вследствие, к примеру, неисполнения одной из сторон своих обязательств) – в этом случае длительность простоя определить невозможно. К простою могут привести самые разные обстоятельства. реальные причины простоя (нехватка рабочих рук, материалов, и т.п.),

Акт простоя по погодным условиям


Основное пр-во Маляр 5 р.

17 Севастьянова Е.Н. Основное пр-во Мастер строительных и монтажных работ 18 Серегина О.Н. Основное пр-во Маляр 5 р. 19 Смирнов М.М.

Управление производством Прораб 20 Фомин А.С. Основное пр-во Подсобный рабочий Начало простоя – 01 октября 2008 года в 9.00.

Окончание простоя – не установлено.

Виновная сторона – Работодатель. О простое проинформирован начальник отдела кадров Пригожин Борис Александрович. Заявитель: Производитель работ Е.А.

Зотова Свидетели: Зам. руководителя по производству Е.Д. Калина Зам. руководителя по экономике и финансам В.К.

https://www.youtube.com/watch?v=GF9VykJQXuE ТК РФ не требует, но наличие такого документа в кадровой службе может оказаться необходимым с точки зрения защиты от возможных претензий сотрудников. Содержание: Так, например, начисление среднего заработка работникам основного производства за время простоя отражается так (Приказ Минфина от 31.10.2000 № 94н): Дебет счета 20 «Основное производство» — Кредит счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» Если же простой вызван чрезвычайными обстоятельствами хозяйственной деятельности (стихийное бедствие, пожар, авария и т.п.), то возникшие в связи с этим убытки отражаются в составе прочих расходов на счете 91 «Прочие доходы и расходы» (Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н, п. 13 ПБУ 10/99). Что касается налогового учета, то потери от простоев по внутрипроизводственным причинам, а также не компенсируемые виновниками потери от простоев по внешним причинам учитываются в составе внереализационных расходов (п.п.

3, 4 п. скачать

  1. Потом вписывается состав комиссии – тут надо указать должности работников, их фамилии-имена-отчества.

Источник: http://helpcredits.ru/akt-na-ostanovku-rabot-po-pogodnym-usloviyam/ Акт простоя на строительной площадке подписывается В зависимость от специфики работ строительной организации введутся журналы, такие как журнал сварочных работ, журналы входного операционного контроля качества, журнал работ по монтажу строительных конструкций,журнал антикоррозионной защиты, журнал замоноличивания монтажных стыков, журнал выполнения монтажных соединений на болтах с контролируемым натяжением, журнал работ по устройству свайных фундаментов (буровых работ), кабельный журнал и журнал техники безопасности обязательным во всех видах производства работ. Основное пр-во Подсобный рабочий Начало простоя – 01 октября 2008 года в 9.00.Окончание простоя – не установлено. Виновная сторона – Работодатель.

О простое проинформирован начальник отдела кадров Пригожин Борис Александрович.Заявитель: Производитель работ Е.А.

Зотова Свидетели: Зам. руководителя по производству Е.Д. Калина Зам. руководителя по экономике и финансам В.К. Простой: особенности оформления ТК РФ не требует, но наличие такого документа в кадровой службе может оказаться необходимым с точки зрения защиты от возможных претензий сотрудников.

14 ошибок, которые нельзя допускать во время простоя

Акт простоя техники по вине заказчика образец

Опубликовано 09.09.2022 · Комментарии: · На чтение: 11 мин Оглавление Остановка фирмы — это вина хозяина, тогда всем выплачивают 2/3 оклада. 5 В табеле графу рабочего времени заполняем следующим образом, ставим код причины остановки:

  • Вина трудящегося — «ВП» или «33»;
  • Независящие причины — «НП» или «32».
  • Вина руководящего — «РП» или «31»;

К сожалению, простои в наше время — далеко не редкость. И если такая ситуация сложилась на заводе или в компании, то руководящее звено вправе позволить сотрудникам не посещать работу до окончания кризиса, оплачивая 2/3 ставки ежемесячно.

Я Укажите ваше имя и текст комментария Все права на контент и дизайн защищены. Копирование материалов разрешено только с указанием первоисточника в виде активной не закрытой от индексирования поисковыми системами гиперссылки!

Вопросы Подскажите пожалуста как верно отразить претензию если наша организяция выставляет заказчику за обычный автотранспорта.

Kochkina432 практически по инициативе работодателя на основании приказа ооо монти от 21.

Все, не считая эталона акт простоя автотранспорта, луизы и даже застенчивые оказались ребятишки. Ни одна организация не может исключать обычный по ряду обстоятельств., где наименование работы (услуги) обычный по вине заказчика, (по нашей вине.

Ruакт о простоя по вине заказчика эталон. эталон акта простоя по вине заказчика. В согласовании с контрактом на оказание автотранспортных услуг истец предоставил ответчику 2 автомашины.

Чем может быть вызван простой и его последствия К простою могут привести самые разные обстоятельства. Инфо При рассмотрении в арбитражных судах споров о взыскании штрафов за простой с российских заказчиков часто возникает вопрос: что такое карта простоя, кем утвержден ее образец и почему именно этим документом, а не отметками в накладных должен подтверждаться факт сверхнормативного простоя?

Также простой может образоваться из-за поломок оборудования, неисправности техники, снижения спроса на изделия, которые изготавливает предприятие, любых финансовых трудностей. Оплата времени простоя в соответствии с Трудовым кодексом Она устанавливает правила, по которым производится оплата времени простоя, в зависимости от того, какими причинами он вызван. Простой, произошедший по вине работодателя.

В этом случае причиной становятся виновные действия (бездействие) работодателя либо чрезвычайные ситуации, вызванные природными или техногенными факторами. Затем, посередине строки, указывается наименование документа, ему присваивается номер и ставится дата. 11 Моргун Е.Д. Основное пр-во Маляр 5 р.

12 Немчук В.И. Основное пр-во Штукатур 5 р.

14 Роман В.В. Управление производством Начальник участка 15 Рябова Л.К. Основное пр-во Маляр 5 р. 16 Садикова Н.Е.

Основное пр-во Маляр 5 р. 17 Севастьянова Е.Н. Основное пр-во Мастер строительных и монтажных работ 18 Серегина О.Н. Основное пр-во Маляр 5 р. 19 Смирнов М.М.

Зотова Свидетели: Зам. руководителя по производству Е.Д.

Акт простоя оборудования

0 В процессе использования оборудования в организации могут возникать периоды временного перерыва в его эксплуатации, вызванные причинами разного рода.

Наиболее типичный случай простоя – оборудование вышло из строя и требует ремонта. А, возможно, например, оборудование простаивает, потому что возник дефицит сырья и материалов, используемых на таком оборудовании. Или, скажем, простой связан с тем, что производственный процесс носит сезонный характер.

А, может быть, возникли даже чрезвычайные обстоятельства, препятствующие использованию оборудования по своему назначению. Независимо от причины простой оборудования может повлиять на порядок его амортизации или начисления заработной платы работникам.

Поэтому факт простоя оборудования необходимо подтвердить документально. Как составить акт простоя, расскажем в нашей консультации.

Законодательство не предусматривает обязательной формы, по которой должен быть составлен акт простоя оборудования.

А потому такую форму организация может разработать самостоятельно и утвердить как приложение к своей . В качестве основы для разработки собственного акта простоя можно обратиться к (, утв. Госагропромом СССР). В акте, в частности, указываются наименование оборудования, время начала и окончания простоя и его продолжительность, причина возникшего простоя.

Акт подписывается уполномоченными лицами, в т.ч. работником, ответственным за эксплуатацию простоявшего оборудования. Акт составляется в необходимом количестве экземпляров.

Например, по одному для подразделения, где находится оборудование, по которому возник простой, и для бухгалтерии организации.

Утверждается акт простоя руководителем организации. Приведем для акта простоя оборудования образец его заполнения. На основании акта о простое оборудования работодатель издает .

Напомним, что в бухгалтерском учете начисление амортизации основных средств не приостанавливается, кроме случаев перевода объекта по решению руководителя организации на консервацию на срок более 3 месяцев, а также в период восстановления объекта (в т.ч. ремонт), продолжительность которого превышает 12 месяцев ().

Иными словами, если простаивающее оборудование не переводилось на консервацию на срок свыше 3 месяцев, а ремонт не превышает 12 месяцев, амортизация продолжает начисляться. Что касается налогового учета, то если оборудование не было переведено на консервацию сроком свыше 3 месяцев, амортизацию по нему можно продолжать учитывать в расходах ().

Минфин подтверждает, что расходы в виде амортизации неэксплуатируемого основного средства, находящегося во временном простое, признаваемом обоснованным и являющимся частью производственного цикла организации, соответствуют критериям и уменьшают налоговую базу по налогу на прибыль организации. К таким простоям можно отнести, например, простой, вызванный ремонтом основного средства, либо простой, возникший у организации в силу сезонного характера ее деятельности.

Оправданным также может быть признан простой организации, производственный цикл которой включает в себя подготовительную фазу ().

Акт простоя по вине заказчика

7725 При проведении различного рода работ нередко случаются простои.

Если это произошло по вине заказчика, необходимо составить соответствующий акт. ФАЙЛЫ В понятие простоя включается приостановка работ на какой-либо промежуток времени.

Простой может быть как запланированным (с целью, например, сохранить производство и оптимизировать затраты) и тогда он является контролируемым и продолжается строго определенный срок, или же незапланированным и непредвиденным (вследствие, к примеру, неисполнения одной из сторон своих обязательств) – в этом случае длительность простоя определить невозможно. К простою могут привести самые разные обстоятельства. В частности нередки случаи, когда это происходит в силу недостатка материалов для производства работ или отсутствия работников на своем месте.

Также простой может образоваться из-за поломок оборудования, неисправности техники, снижения спроса на изделия, которые изготавливает предприятие, любых финансовых трудностей.

Не исключаются в качестве причины временной приостановки работ и различного рода аварии, форс-мажорные ситуации. Простой может привести к

  1. уменьшению объемов производства,
  2. задержке сроков сдачи объекта,
  3. сокращению штата работников и другим неприятным последствиям.
  4. падению доходов,

Для того, чтобы избежать простоя, следует своевременно принимать меры для минимизации подобных рисков.

Например, составлять и проведения работ, анализировать при помощи инструментов маркетинга обстановку на рынке, постоянно взаимодействовать с рабочими, непосредственно занятыми в производственных процессах.

Если простой происходит по вине заказчика, данное явление необходимо зафиксировать в специальном акте.

Акт о простое по вине заказчика в первую очередь нужен для того, чтобы обозначить сам факт простоя, его период и причины. В этом случае в дальнейшем, документ послужит неопровержимым аргументом в пользу исполнителя работ, если вдруг вторая сторона задумает предъявить претензии для получения возмещения по понесенным убыткам. Акт следует составлять даже в том случае, если простой длится небольшое количество времени.

Для этого совсем не обязательно ждать письменного распоряжения руководства – акт формируется на месте по факту начавшейся задержки работ.

Для того, чтобы составить акт простоя, нужно оперативно создать особую комиссию.

В нее надо включить несколько работников, желательно из разных структурных подразделений.

Это может быть, например, заместитель директора предприятия, начальник объекта, водитель и т.д.

В данном случае, статус сотрудника особой роли не играет. Количество участников комиссии ничем не ограничивается, но в любом случае их должно быть не меньше двух человек.

В комиссии надо выделить главное лицо, т.е.

председателя, и рядовых членов.

При необходимости составить акт простоя по вине заказчика, воспользуйтесь расположенными ниже рекомендациями. Также посмотрите и пример — с его учетом вам без особых проблем удастся сделать собственный документ.

акт о приостановлении работ в связи с погодными условиями

→ →

(Пока оценок нет)

Загрузка.

СодержаниеПри проведении различного рода работ нередко случаются простои. Если это произошло по вине заказчика, необходимо составить соответствующий акт.В понятие простоя включается приостановка работ на какой-либо промежуток времени.

Простой может быть как запланированным (с целью, например, сохранить производство и оптимизировать затраты) и тогда он является контролируемым и продолжается строго определенный срок, или же незапланированным и непредвиденным (вследствие, к примеру, неисполнения одной из сторон своих обязательств) – в этом случае длительность простоя определить невозможно.К простою могут привести самые разные обстоятельства.

В частности нередки случаи, когда это происходит в силу недостатка материалов для производства работ или отсутствия работников на своем месте. Также простой может образоваться из-за поломок оборудования, неисправности техники, снижения спроса на изделия, которые изготавливает предприятие, любых финансовых трудностей. Не исключаются в качестве причины временной приостановки работ и различного рода аварии, форс-мажорные ситуации.здесь реклама 1Простой может привести к

  1. сокращению штата работников и другим неприятным последствиям.
  2. уменьшению объемов производства,
  3. задержке сроков сдачи объекта,
  4. падению доходов,

Для того, чтобы избежать простоя, следует своевременно принимать меры для минимизации подобных рисков.

Например, составлять графики поставки материалов и проведения работ, анализировать при помощи инструментов маркетинга обстановку на рынке, постоянно взаимодействовать с рабочими, непосредственно занятыми в производственных процессах.Если простой происходит по вине заказчика, данное явление необходимо зафиксировать в специальном акте.Акт о простое по вине заказчика в первую очередь нужен для того, чтобы обозначить сам факт простоя, его период и причины.В этом случае в дальнейшем, документ послужит неопровержимым аргументом в пользу исполнителя работ, если вдруг вторая сторона задумает предъявить претензии для получения возмещения по понесенным убыткам.Акт следует составлять даже в том случае, если простой длится небольшое количество времени. Для этого совсем не обязательно ждать письменного распоряжения руководства – акт формируется на месте по факту начавшейся задержки работ.Для того, чтобы составить акт простоя, нужно оперативно создать особую комиссию. В нее надо включить несколько работников, желательно из разных структурных подразделений.

Это может быть, например, заместитель директора предприятия, начальник объекта, водитель и т.д.

В данном случае, статус сотрудника особой роли не играет.